📲 WhatsApp

Desequilibrio Económico en Contrato PAE en Cauca: Extensión De Plazo No Remunerada

La situación en la que se encuentran muchos contratistas en Cauca que han suscrito un contrato PAE, administrado por FINDETER, es preocupante. Muchos enfrentan un desequilibrio económico debido a la ampliación de plazos sin el correspondiente reconocimiento de costos adicionales. Esto no solo genera frustración, sino que también coloca a las empresas en una posición vulnerable. Sin embargo, existe una solución legal para hacer frente a este tipo de situaciones.

¿Qué dice la Ley 80 sobre el desequilibrio económico en contratos estatales?

La Ley 80 de 1993 regula la contratación estatal en Colombia. En su artículo 4, establece que es deber de las entidades estatales restablecer el equilibrio económico de los contratos cuando ocurran eventos que modifiquen las condiciones de ejecución. El artículo 5 reitera esta obligación, señalando que las entidades deben reconocer la variación en los costos y afectaciones que surjan durante la ejecución del contrato. Por último, el artículo 27 establece las causales de modificación del contrato, donde se contempla la ampliación del plazo, justificando que en estos casos, la entidad está obligada a compensar al contratista por los sobrecostos que esto implique. Estas disposiciones son completamente aplicables a su contrato PAE.

Sus derechos como contratista ante FINDETER en Cauca

Como contratista estatal, usted tiene derechos que proteger ante FINDETER. A continuación, destacan cinco derechos fundamentales:

1. Derecho a recibir un reconocimiento económico por extensión de plazo no remunerada.

2. Derecho a justificar sus costos fijos adicionales ante la entidad.

3. Derecho a acceder a mecanismos de conciliación y mediación.

4. Derecho a presentar reclamaciones formales que sean atendidas de manera oportuna.

5. Derecho a recurrir al Consejo de Estado y a tribunales administrativos en caso de negativa.

Estos derechos han sido respaldados por diversos fallos del Consejo de Estado y Tribunales Administrativos, que han reconocido la obligatoria compensación por el desequilibrio económico en contratos estatales.

¿Cuánto puede recuperar por extensión de plazo no remunerada?

Los contratistas que enfrentan un desequilibrio económico pueden tener derecho a diversas formas de indemnización. Entre las principales se encuentran:

• Sobrecostos directos: gastos adicionales incurridos debido a la ampliación del plazo.
• Lucro cesante: ingresos que dejó de percibir por la paralización o extensión del contrato.
• Daño emergente: perjudiciales económicos que resultan de la situación adversa.
• Intereses de mora: a partir de la fecha en que se debió realizar el pago por parte de FINDETER.

Los montos que puede recuperar varían, pero para contratos en el rango de $2.000 millones a $20.000 millones, las indemnizaciones pueden ser significativas, dependiendo de la justificación presentada.

Cómo reclamar el desequilibrio económico paso a paso

Para llevar a cabo una reclamación efectiva y garantizar sus derechos, siga estos cuatro pasos:

1. Documentar el desequilibrio: Reúna evidencia técnica que respalde su reclamo, incluyendo estudios de costos y reportes de la situación.

2. Reclamación formal: Presente una reclamación formal a FINDETER explicando su situación y adjuntando la documentación recopilada.

3. Conciliación extrajudicial obligatoria: Si la entidad no responde favorablemente, inicie el proceso de conciliación, lo cual es obligatorio antes de llevar el caso a instancias judiciales.

4. Demanda ante Tribunal Administrativo o Consejo de Estado: Si la conciliación no produce los resultados esperados, proceda a presentar su caso ante el tribunal competente.

Plazo para actuar — no espere más

Es crucial destacar que tiene un plazo de caducidad de dos años desde la liquidación del contrato para presentar su reclamación. Este plazo es fatal e improrrogable, lo que significa que debe actuar con prontitud y no esperar a que la situación se agrave. Recuerde que no debe firmar el acta de liquidación sin salvedades, ya que esto podría afectar su capacidad de reclamar.

Nisimblat Law — Abogados en desequilibrio económico contratos estatales

En Nisimblat Law, contamos con 27 años de experiencia en el manejo de casos de desequilibrio económico en contratos estatales. Nuestro equipo de abogados, con formación de la Universidad de los Andes y Harvard PON, se dedica a proteger sus derechos y a maximizar sus posibilidades de éxito en reclamaciones ante FINDETER. Hemos trabajado con contratos desde $2.000 millones y ofrecemos una evaluación gratuita para entender su situación específica.

El Estado le debe dinero y tiene opciones legales. No dude en contactarnos y cuéntenos su caso hoy al WhatsApp: +57 310 485 4137. Estamos aquí para ayudarle a recuperar lo que es justo.